隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇一
地址:
承攬方:(以下簡稱乙方) 法定代表人:
地址:
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料,材質(zhì)要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質(zhì)及要求》(附件一)中的材質(zhì)要求。
5 、乙方必須按甲方確認(rèn)的信報箱材質(zhì)要求、技術(shù)要求、合同附圖(附件一、附圖一、附圖二、附圖三、附圖四)進行加工制作,乙方制作并提供給甲方的信報箱應(yīng)符合中華人民共和國郵政行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)《》的相關(guān)要求。
6 、乙方設(shè)計制作、安裝的不銹鋼信報箱,必須保證在安裝之日起五年之內(nèi)不生銹。
1、加工期限:乙方應(yīng)在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢,并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內(nèi)送貨到門,即乙方應(yīng)于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸:乙方負(fù)責(zé)將加工制作的全部信報箱按時送貨到門,交貨方式為現(xiàn)場交貨,運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點:交貨地點為 ,經(jīng)甲方驗收雙方簽署產(chǎn)品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收: 甲方應(yīng)派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨,驗收通過的,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行免費安裝,并自行解決安裝用電。甲方負(fù)有協(xié)助乙方的義務(wù),并向乙方提供各樓房準(zhǔn)確的門牌編號。
1、結(jié)算方式及付款期限:
結(jié)算方式為電匯。
付款期限:本合同產(chǎn)品分三期支付。付款的具體期限如下:
(1)本合同簽定之日起三日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金,即人民幣元。
(2)甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格,同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內(nèi),在乙方向甲方出具全額合格正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票的前提下,甲方向乙方支付第二期貨款,計加工成品總價款的70%,計人民幣大寫 元(大寫: )。
(3)剩余10%為加工成品的質(zhì)量保證金,待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇二
合同編號:________________
定作人(買方):_________(甲方)
承攬人(賣方):_________(乙方)
雙方根據(jù)《合同法》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝:
身長
褲長
服裝名稱
數(shù)量
金額
上腰
裙長
中腰
腰大
下腰
開檔
前胸
下檔
合計
后背
中檔
來料名稱
數(shù)量
金額
肩寬
褲角
過肩
膝蓋
袖長
腿肚
布樣或式樣
袖口
臀圍
領(lǐng)大
領(lǐng)高
帽大
臺肯
前腰積
下乍
后腰積
合計金額:¥
取衣日期
年月日
預(yù)付訂金:¥
尚欠余款:¥
第二條質(zhì)量要求:甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn),在括號內(nèi)打√)。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權(quán)要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決,解決不成時,按以下第()項處理。
(1)申請_________仲裁委員會仲裁;()
(2)依法向人民法院提起訴訟。()
第六條其它約定事項:_______________________________________
第七條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________
經(jīng)辦人:_______________ 身份證:_______________
聯(lián)系電話:_____________ 聯(lián)系電話:_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇三
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達(dá)成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款:¥:元
其他相關(guān)費用:□送貨費元□安裝費元□測量、設(shè)計費:元
□其他費用:元
總計金額(大寫):佰拾萬仟佰拾元角¥:元(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,具體應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(mg-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(q/320500jtl003-20xx)
3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(q/320500jtl004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(q/320500jtl005-20xx)
5.其他
二、定作設(shè)計
□承攬方設(shè)計
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求,在前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認(rèn)后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認(rèn)。更改所造成的責(zé)任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔(dān)。
3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的,定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。
□定作方設(shè)計
1.定作方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認(rèn)手續(xù)。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi),承攬方應(yīng)當(dāng)進行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時書面通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復(fù)。
3.承攬方進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理,應(yīng)當(dāng)立即通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
5.因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內(nèi),定作方應(yīng)支付%即人民幣(大寫)(¥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(¥元),定作方于驗收結(jié)束后天內(nèi)支付。
3.約定收款賬戶:
指定收款賬號:。
開戶行:。
戶名:。
四、轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間:年月日
2.交貨地點:。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標(biāo)準(zhǔn)按雙方認(rèn)可的圖紙及文字說明為準(zhǔn)。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單,驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應(yīng)予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔(dān)。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期,在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用,承攬方負(fù)責(zé)維修,費用由承攬方承擔(dān)。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理,并承擔(dān)相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權(quán)自行組織維修,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責(zé)任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過十五天的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的.原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應(yīng)當(dāng)按照要求加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責(zé)任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過十五日的,承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時,定作方已經(jīng)支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應(yīng)賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管費。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間:年月日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇四
合同編號:_________
定做人:_________
承攬人:_________
簽訂地點:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限
第二條承攬人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
_________。
第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
_________。
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
_________。
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
_________。
第七條定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
_________。
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書的_________日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物的交付方式及地點:
_________。
第十一條定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
_________。
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
_________。
第十三條定作人在_________年_________月_________日前交定金(大寫)_________。
第十四條本合同解除的條件:
_________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
_________。
第十七條合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
_________。
定作人 承攬人
定作人(章): 定作人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日 年月日 年月日
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇五
合同編號:_________
定作人:______
簽訂地點:_________
承攬人:______
簽訂時間:__年__月__日
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
第二條承攬人提供的材料
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限:___________________________________________________________
第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________________________________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________
第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:______________________________________________________________________________________________
第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第八條定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_______________________________________________
第九條定作人(是否)允許
第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物交付的方式及地點:_________________________________________________
第十一條定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:_____________________________________________________________________________
第十二條定作人在____年____月____日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元。
第十三條報酬及材料費的結(jié)算方式及期限:_____________________________________________
第十四條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十五條本合同解除的條件:___________________________________________________
第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是否)可以留置定作物。
第十七條違約責(zé)任:_________________________________________________________________________________________
第十八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇六
加工定作承攬合同。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
定作合同管轄法院 定作合同糾紛判決書篇七
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款或酬金
交貨數(shù)量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
────────────────────────────────────
四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
────────────────────────────────────
十、結(jié)算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責(zé)任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號: