合同的履行要求各方按照約定的內(nèi)容和方式履行義務,不能違約。合同中的條款應該準確反映雙方的意圖和約定。若對合同的編寫仍存疑慮,您可以咨詢專業(yè)的法律顧問或律師。
裝修保修合同篇一
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
承包人(乙方):____________________________。
營業(yè)執(zhí)照號:____________________________。
法定代表人:____________________________。
電話:____________________________。
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
本程設計人:____________________________。
電話:____________________________。
施工負責人:____________________________。
電話:____________________________。
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);。
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:____________________________本合同工程造價為(大寫):_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。
第三部分發(fā)包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;。
第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)(物管等),并承擔相關費用;。
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
第3條、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五部分工程變更。
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見xxx裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;。
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質(zhì)量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第九部分工程驗收和保修。
(1)__隱蔽工程驗收__;。
(2)__水電工程完工__;。
(3)__瓦作工程完工__;。
(4)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算__;。
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見xxxx裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見xxxx裝修工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價(根據(jù)附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下:
1防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;。
2暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);。
3墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)以上的涂料表層脫落;。
4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);。
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;。
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單(見xxxx裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
裝修保修合同篇二
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、總價款:按實際面積結(jié)算,具體如下:
(1)包輕工,單價每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質(zhì)量要求:
(1)裝飾質(zhì)量達到國家相關標準,且必須通過政府相關部門的驗收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準;。
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。
二、材料供應。
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負責將材料搬運至具體施工點位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質(zhì)量及驗收。
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結(jié)算。
1、工程款付款方式如下:
按工程進度付款____%,工程完工(驗收合格)后,付____%,剩余____%質(zhì)保金,從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失,由乙方負一切責任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應當配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
裝修保修合同篇三
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
8.租教室合同范本。
9.門面租憑合同范本。
裝修保修合同篇四
甲方:
乙方:
鑒于乙方承包裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工明細報價單為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的.損壞除外。
3.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
4.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)向乙方提出相應的賠償請求。
5.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:。
乙方:。
裝修保修合同篇五
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。
如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。
屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的.,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:公司乙方:北京__裝潢公司。
代表:代表:
裝修保修合同篇六
在不斷進步的社會中,合同的類型越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
甲 方 (業(yè)主):
乙 方 (裝飾公司):
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
乙方應在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本裝修工程質(zhì)量保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按中華人民共和國《建設工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年;
2、裝修工程為
3、電氣管線、給排水管道、電器等設備安裝工程為年;
4、其他項目保修期限約定如下:保修期為工程竣工證書發(fā)出/實際竣工日期后的12個月。
1、保修期自工程竣工驗收合格(以甲方出具的書面文件為準)后起算滿1年。
2、 為本工程保修負責人。乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
3、乙方現(xiàn)場維修響應時間為24小時,以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r起算。若發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到甲方通知后,則應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
4、經(jīng)甲方組織驗收合格,質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。如經(jīng)驗收不合格,甲方有權(quán)另聘其他施工單位進行維修,因此而發(fā)生的相關費用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結(jié)算,甲方從乙方預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。
1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
2、自質(zhì)量保修期開始計算之日起滿1年乙方無違約的,甲方應將預留保修金全額無息返還乙方。
3、甲方在保修期限滿后將預留的保修金返還乙方前,甲方雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪,在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時,有權(quán)將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則,每逾期一日,乙方須按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
1、乙方遲延前往維修的,應承擔質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金。經(jīng)5個工作日連續(xù)維修或同一問題重復維修達3次以上,仍無法解決問題的,視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同總價10%之違約金。
2、若乙方不在約定時限內(nèi)派人維修或超過維修時限仍無法完成維修的,乙方除應支付違約金外,同意由甲方另行委托其他單位維修,所發(fā)生的費用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。
3、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量(包括所有安裝電器、熱水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權(quán)向乙方追償。
4、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
5、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務后,有權(quán)就所發(fā)生的費用向責任方追償。
6、若因乙方原因造成第三方索賠的,乙方同意由其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補償事宜,甲方與第三方簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,并授權(quán)甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣除,不足部分乙方須另行支付。
1、本工程質(zhì)量保修書,由甲方、乙方雙方共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
甲 方:乙 方:(公章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年月 日 年 月 日
裝修保修合同篇七
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
裝修保修合同篇八
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
裝修保修合同篇九
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。
發(fā)包方未按期支付工程款,工期相應順延。
因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
裝修保修合同篇十
1.本工程保修期為一年,自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:_________________。
就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:_________________。
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
代表:_________________代表:_________________。
裝修保修合同篇十一
委托方(甲方)。
姓名:_________。
身份證號碼:_________。
住所地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
被委托方(乙方)。
企業(yè)名稱:_________。
法定代表人:_________。
企業(yè)所在地址:_________。
證書編號:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守。
第一條工程概況。
1、工程地址_________。
2、居室規(guī)格______室_____廳。
3、施工面積______室____平方米,______廳_____平方米,廚房_____平方米,衛(wèi)生間____平方米。
4、施工內(nèi)容(附施工單或施工圖)。
5、委托方式________。
6、開工日期_____年_____月____日。
7、竣工日期_____年_____月____日。
第二條質(zhì)量要求。
1、使用材料品種、規(guī)格、名稱(附清單)。
2、工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。
3、施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門_________。
4、施工過程中如有特殊質(zhì)量要求,雙方應達成一致意見,簽訂補充合同。
5、質(zhì)量保修期自工程驗收后起為____年,保修費用由現(xiàn)任方負擔。
第三條價款支付。
1、包工包料者合同簽約后預付_____%價款,余款竣工驗收后一周內(nèi)付清,如拖延付款,每拖延一日罰所欠款項_____%。
2、包清工者付款方式為______。
3、在施工過程如有項目增減,雙方應簽補充條款增減價款。
第四條違約責任。
1、乙方如不能如約保證質(zhì)量,應返工,費用自負。
2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日應由乙方支付損失費_____元。
3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一日應由甲方支付誤工費_____元。
4、在施工過程中,甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容,所引起質(zhì)量問題,責任自負。
5、合同生效后,履行期屆滿前,擅自解除合同一方,應按合同價款_____%支付違約金;因擅自解除合同,已給對方造成損失超過違約金,還應進行賠償,補償違約金不足部分。
6、由于一方要求解除合同,造成對方經(jīng)濟損失,按實際造成損失賠償。
第五條爭議處理。
合同履行中發(fā)生爭議,雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采用下列方式解決:
1、向當?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門申請調(diào)解解決。
2、通過仲裁解決。
3、通過訴訟解決。
第六條合同變更。
1、雙方已達成協(xié)議,如有一方要求變更內(nèi)容,需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
2、合同自簽訂之日起生效;保修期內(nèi)有關保修條款生效,其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條補充條款。
第八條合同文本。
本合同正本______份,甲乙方各執(zhí)_____份,副本視需要送有關部門。
甲方(蓋章):______乙方(蓋章):_____。
法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):______。
_____年____月____日年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
裝修保修合同篇十二
甲方:乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1、本工程保修期為__________年,自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。
2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部合同項目內(nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質(zhì)量造成的損壞除外。
3、目前工程已存在的問題及乙方責任:
1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
2)護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3)木門現(xiàn)已變形,乙方應予年月份前進行整修。
4)壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4、乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5、法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日,不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6、結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
蓋章:蓋章: