現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng),越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇一
被告:__________________
訴訟請求:
請求人民法院依法判決:
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;
3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
事實及理由
__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》,約定被告對原告__________房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修,工程日期為_____月_____日至_____月_____日,簽訂合同當(dāng)日原告支付了_____元裝修款。
__________年_____月中旬,被告停工,導(dǎo)致房屋裝修無進(jìn)展。原告多次催被告動工,被告承諾開始裝修,并與原告在_____月_____日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》,約定_____月_____日還未完工交付的,被告應(yīng)無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后,一直也沒有開始裝修,經(jīng)多次催促,被告均是停工狀態(tài),現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,提起訴訟,請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
____________________人民法院
具狀人:__________________
__________年_____月_____月
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇二
原告:陜西某裝飾工程有限公司。
地址:陜西省*市*路*大廈*座*室。
法定代表人:趙某某,職務(wù):總經(jīng)理。
聯(lián)系電話:18.
第一被告:西安某二手車經(jīng)銷有限公司。
地址:西安市*區(qū)*寨*莊*區(qū)*號。
法定代表人:宋某?,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
聯(lián)系電話:02*-,18。
第二被告:宋某,男,漢族,19xx年*月*日出生,住西安市*區(qū)*小區(qū)*號樓*層*室,身份證號:。
聯(lián)系電話:13,13。
2、本案訴訟費(fèi)用由兩被告全部承擔(dān)。
第二被告系第一被告股東兼法定代表人,20__年6月8日,因第一被告尚在設(shè)立之中,故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》,合同中約定,原告承包*寨工業(yè)園車行即第一被告營業(yè)場所裝修工程。依據(jù)當(dāng)時的工程設(shè)計圖紙計算的預(yù)算價為1246781元,經(jīng)優(yōu)惠后的合同造價為120萬元,如被告要求增加或減少工程項目,工程總造價相應(yīng)增減;工人及材料進(jìn)場一周內(nèi),被告支付合同總造價40%,工期過半,再支付合同總造價40%,工程完工7日內(nèi),付足到工程總造價的97%。若出現(xiàn)被告不能按期付工程進(jìn)度款,供材料未按時到位或提出設(shè)計圖紙修改等情形之一,工期相應(yīng)順延。合同簽訂后,原告按照約定于20__年6月9日正式進(jìn)場施工,施工過程中,被告就工程設(shè)計圖紙進(jìn)行了多次變更,工程于20__年8月20日竣工,第一被告也于20__年8月26日投入營業(yè)使用。該工程合同預(yù)算價為120萬元,增項部分造價為1135172.7元,減項部分價值為106236元,工程決算總價為2228936.7元。20__年6月14日至20__年8月20日,第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進(jìn)度款90萬元,合同期間被告并未按約定支付進(jìn)度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。20__年10月,原告向被告直接送達(dá)了決算書,被告并未提出異議,原告于20__年6月5日再次向被告郵寄送達(dá)了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款,但兩被告均置之不理,不予支付。
基于以上事實,原告認(rèn)為,在第一被告設(shè)立期間,第二被告與原告為建設(shè)營業(yè)場所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實意思表示,該合同合法有效。被告拒不履行付款義務(wù)的行為,屬于嚴(yán)重違約。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,依照相關(guān)法律之規(guī)定,依法提起訴訟,請求人民法院判如所述。
此致
西安市*區(qū)人民法院
具狀人:陜西某裝飾工程有限公司
年??月?日
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇三
甲方:_______________縣百貨公司;
法定代表人:____________,系該公司董事長。
法定代表人:____________,系該村村委會主任。
一、甲乙雙方一致同意甲方和縣商貿(mào)辦所占土地四至范圍以__________縣百貨公司現(xiàn)狀占地平面圖為準(zhǔn),見本協(xié)議附件。甲乙雙方所爭議的土地使用權(quán)歸甲方。
二、本協(xié)議的附件為__________縣百貨公司占地現(xiàn)狀平面圖。
三、甲方自愿在公司固定資產(chǎn)處理后一次性付給乙方人民幣五十五萬元整(¥55000_______________元)。
四、甲方今后在__________縣百貨公司現(xiàn)狀占地范圍內(nèi)(以__________縣百貨公司現(xiàn)狀占地平面圖為準(zhǔn))重建時,乙方不得阻擋。
五、如一方反悔,不履行本協(xié)議及附件的義務(wù),自行承擔(dān)法律責(zé)任。
六、本協(xié)議及協(xié)議附件一式九份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)調(diào)部門和單位各執(zhí)一份,縣政府存檔二份,自甲乙雙方簽字后發(fā)生法律效力。
甲方:_______________
協(xié)調(diào)單位簽字:_______________
乙方:_______________
__________年__________月__________日
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇四
一:住址:身份證號:被告
二:住址:身份證號:請求事項:風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇五
原告:?,男/女,?x年?月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號,電話:。
被告:?,女/男,?x年?月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號,電話:。
一、依法分割原被告婚姻存續(xù)期間的夫妻共同財產(chǎn);
二、本案訴訟費(fèi)、訴訟財產(chǎn)保全費(fèi)等費(fèi)用由被告承擔(dān)。
原被告于x年?月通過介紹認(rèn)識,x年?月xx日在xx區(qū)民政局登記結(jié)婚;x年?月xx日原被告雙方協(xié)議一致在xx區(qū)民政局登記離婚(判決離婚:經(jīng)xx區(qū)人民法院判決離婚,但未對雙方債權(quán)債務(wù)做分割。)
(協(xié)議離婚:列明離婚協(xié)議中對于財產(chǎn)分割的約定及被告未履行離婚協(xié)議的事實;訴訟離婚:列明可分割的債權(quán)債務(wù)情況)
(列明被告在離婚中過錯;列明被告未按照離婚協(xié)議履行的過錯)
綜上,且原離婚協(xié)議內(nèi)容合法有效,被告亦應(yīng)履行離婚協(xié)議書內(nèi)容。但被告未按協(xié)議履行導(dǎo)致雙方矛盾激化,嚴(yán)重影響原告,為維護(hù)原告合法財產(chǎn)權(quán),理應(yīng)對上述財產(chǎn)依法分割,由于在本案中被告具有重大過錯,按民法典及相關(guān)司法解釋規(guī)定,原告要求獲得未分割夫妻共同財產(chǎn)的%。請人民法院判如所請。
此致
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人:
20__年十月十三日(舉例)
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇六
上訴請求:_________________
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動,也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院
上訴人:_________________
裝修合同糾紛欠款上訴狀裝修合同糾紛起訴狀篇七
吳,女,漢族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份號碼50023,聯(lián)系電話。
王x,男,漢族,1991年10月01日出生,住重慶市,公民身份號碼50023,聯(lián)系電話。
1.判令準(zhǔn)予原、被告離婚。
2.判令原被告所生育的兒子王由原告直接撫養(yǎng)教育至獨立生活止,被告每月15日前支付生活費(fèi)1000元,教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)憑票由雙方各承擔(dān)一半,并在該費(fèi)用產(chǎn)生后15日內(nèi)支付。
3.本案的案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
原告與被告認(rèn)識,戀愛時間不到1年,于20__年x月xx日在重慶市xx縣民政局辦理登記結(jié)婚手續(xù),婚后在20__年x月xx日生育一兒子,取名為王,現(xiàn)年x歲。
結(jié)婚后,雙方在一起的日子過得并不幸福。主要表現(xiàn)在兩個方面:第一,雙方性格不合,有時就會吵架,發(fā)生爭執(zhí);第二,被告王x有時候在我不情愿的情況下,想和我發(fā)生關(guān)系,就不考慮一下我的心情和感受,是一種不尊重我和不負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。.......省略??事實上,;第三,這么多年,我也私下給被告提出過要求離婚的,被告不同意辦離婚手續(xù)。原告之所以這么多年沒有向法院起訴離婚,主要也是考慮在孩子的份上。時至今日,雙方的感情徹底破裂了。原告要求離婚的態(tài)度非常堅決,即使被告不同意離婚,根據(jù)民法典的規(guī)定,原告在法院判決第一次不準(zhǔn)離婚,分居一年以后,再次起訴離婚,法院就應(yīng)當(dāng)判決離婚。
原告認(rèn)為,既然雙方婚前相處時間短,感情基礎(chǔ)不牢。被告在婚前、婚后被告強(qiáng)迫與原告發(fā)生性關(guān)系,對原告極為不尊重,原告的身體、心理遭受不同程度的傷害。雙方性格不合,綜合原因?qū)е路蚱薷星橥耆屏?,已沒有和好的可能,故請求法院依法判令原被告離婚,一并請求處理子女的撫養(yǎng)權(quán)。根據(jù)《民法典》、《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,特向法院起訴,請求法院判如所請。
此致
重慶市x縣人民法院?????
具狀人:????????????
二〇二一年八月二九日