在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇一
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項目:____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點:__________________________________
第九條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金(大寫)______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
(二)________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任:_________________________________________
承攬人違約責(zé)任:___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項:_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________(簽章)
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇二
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120,
第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍x肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇三
簽訂時間:年 月 日 合同編號:
乙方(供方): 第一條 采購清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團(tuán)第七工程有限公司
第二條 供貨時間:供貨時間以甲方通知時間為準(zhǔn)。 第三條 調(diào)價方法: 合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情,作為基準(zhǔn)價格。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準(zhǔn),幅度超過±100元時進(jìn)行調(diào)價,按基準(zhǔn)價±100元結(jié)算,幅度不超過時按簽訂價結(jié)算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方 施工現(xiàn)場。汽車運輸,確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單。
第六條 計算方法:鋼筋依據(jù)理論值換算計重;盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標(biāo)準(zhǔn):按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗收貨物做到無彎曲,無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復(fù)檢報告為準(zhǔn),不合格品乙方無條件退場。
第八條 結(jié)算方式: 第九條 本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條 違約責(zé)任和雙方義務(wù):
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù),承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進(jìn)行對賬并簽認(rèn),乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項:
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準(zhǔn),如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇四
甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇五
發(fā)包人:佛山海兒康智能衛(wèi)浴有限公司 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1. 工程名稱:營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點:季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號
3. 工程范圍:室內(nèi)裝修(見預(yù)算清單)
4. 工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、墻磚未在預(yù)算內(nèi))
5. 工程造價:
(1) 工程預(yù)算總造價為¥160100,00元,大寫人民幣:壹拾陸萬零壹佰元整。
(2) 本工程總造價依據(jù)工程設(shè)計施工圖紙及設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條:工程期限
1、 經(jīng)甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準(zhǔn)。
2、 本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任:
(1) 開工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系,辦妥進(jìn)場手續(xù),甲方承擔(dān)進(jìn)場手續(xù)費用。
(2) 組織好設(shè)計交底及圖紙核對會審工作。
(3) 委托白建華為甲方代表,實行工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4) 做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng),落實建設(shè)資金,按期撥付工程預(yù)付款,辦理現(xiàn)場簽證,竣工驗收。
2.乙方責(zé)任:
(1) 開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計資料,編制施工圖預(yù)算和施工組織計劃,制定施工總計劃進(jìn)度。
(2) 做好施工準(zhǔn)備工作,組織好人員及材料設(shè)備的進(jìn)場、采購、供應(yīng)和管理。
(3) 嚴(yán)格按施工圖與說明書施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付,并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé),并承擔(dān)費用。
第四條:工程價款及支付
1. 本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2. 由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用,由甲方支付。
3. 支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價20%,計¥32020元(叁萬貳仟零貳拾元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價40%,計¥64040元(陸萬肆仟零肆拾元整);
(3)工程完工并通過甲方驗收合格后,付合同價35%,計¥56035(伍萬陸仟零叁拾伍元整);
(4)留5%質(zhì)保金在驗收合格半年后,無質(zhì)量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認(rèn),付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質(zhì)量與設(shè)計變更
1.堅持按圖施工,發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理,乙方應(yīng)通知甲方后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)發(fā)出變更設(shè)計文件。
2.遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容,乙方應(yīng)通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結(jié)算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應(yīng)在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格,若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方于工程竣工后,提供一年的免費維修服務(wù),但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產(chǎn)、文明施工
1.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度,做好安全生產(chǎn)、文明施工,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責(zé)任和費用均由乙方負(fù)擔(dān)。與甲方無關(guān)。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之五進(jìn)行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約,由違約方承擔(dān)合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結(jié)算及付款,按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協(xié)商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收交付后保修期滿,工程價款結(jié)清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預(yù)算書;
甲方(蓋章):
代理人:
年月日 : 代理人: 年月日 乙方(蓋章)
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇六
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的`計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān) )
運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
定作人的違約責(zé)任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
本合同簽訂地點(填寫到縣級)
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇七
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期:
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6、結(jié)算方式:通過銀行托收。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
年 月 日
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇八
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇九
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題, 年內(nèi)免費進(jìn)行保修,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十一
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十二
定 作 方(下稱“甲方”):
承 攬 方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。
第三條 原材料的提供:原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條 技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,作為制作的依據(jù)。
第五條 合同價款:
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %,剩余 %為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當(dāng)派專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為 年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當(dāng)按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當(dāng)按時交付定作產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條 違約責(zé)任
一、甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔(dān)針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá),任何一項通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá),盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達(dá)時接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn),否則送達(dá)方有權(quán)申請公證送達(dá),由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔(dān)。
第十三條 其它約定
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十三
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù),一致簽定本合同,以期共同遵守。
1.1本合同標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、單價、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)(詳見專有條款內(nèi)約定)。
2.1合同總價款:詳見專用條款約定(含稅)。
3.1以最終確認(rèn)的樣品實物為準(zhǔn)。
3.2如有補充要求,以簽章的書面文件為準(zhǔn)。
4.1交貨時間:按甲方指定時間交貨,以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)(詳見專用條款約定)。
4.2交貨地點:甲方指定地點,以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)(詳見專用條款約定)。
4.3運輸方式:汽運(詳見專用條款約定)。
4.4運輸、裝卸由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
4.5運輸途中設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
5.1按照乙方常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.1乙方交貨之日起天內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔(dān)。
6.4在乙方安裝過程中,甲方提供所需的工作場地、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套服務(wù)。
7.1驗收方法:以本合同第3條進(jìn)行驗收。
7.2乙方應(yīng)當(dāng)在驗收之日前2天通知甲方驗收?;蚣追綉?yīng)安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗收合格依據(jù)。
7.3異議期為合同標(biāo)的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù),都被視為默認(rèn)產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔(dān)質(zhì)量保修義務(wù)。
8.1付款方式
①合同簽訂后,甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%,即元整(大寫圓整)。
②合同標(biāo)的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%,即元整(大寫圓整)。
8.2上述款項采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶:
戶名:
開戶行:
賬號:
甲方:
乙方:
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十四
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話:________________
電話:___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________
指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
承攬合同的管轄權(quán) 承攬合同糾紛管轄地篇十五
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建筑法》為依據(jù),參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱:________________________________________________。
二、施工地點:________________________________________________。
三、結(jié)構(gòu)形式:________________________________________________。
四、發(fā)包內(nèi)容及價格:整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價,以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫______元。
五、資質(zhì)要求:三級以上資質(zhì),簽訂合同時,將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求:合格。
七、開工日期:___年___月___日。
竣工日期:___年___月___日。
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質(zhì)金3%,質(zhì)保期為12個月,在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知乙方并約定時間進(jìn)行維修,如乙方不能按時進(jìn)行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區(qū)道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現(xiàn)象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn),文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn),文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用。
3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn),合理堆放,保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工,如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),甲方有權(quán)終止合同,所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平,由甲方協(xié)調(diào),費用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
電話:
電話:
___年___月___日